Hier beginnen die Informationen zu dieser Fundstelle:
Fundstelle: NJW-RR 2002, 895
Zeitschrift: NJW-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht (NJW-RR),
Jahrgang: 2002, Seite: 895
Folgende Entscheidung erbingt den Nachweis für die Fundstelle
NJW-RR 2002, 895:
Amtsgericht Waiblingen, Urteil vom14.12.2001
- 13 C 1266/01 -
Verzögerung von Straßenbauarbeiten aufgrund verbotswidrigen Parkens begründet Schadensersatzanspruch des Bauunternehmers
Verzögern sich Straßenbauarbeiten, weil ein Pkw im Parkverbot steht und zunächst abgeschleppt werden muss, kann der Bauunternehmer den dadurch entstandenen Schaden vom Parksünder ersetzt verlangen. Insofern ist zu beachten, dass das Halteverbot auch den Bauunternehmer schützt. Dies hat das Amtsgericht Waiblingen entschieden. Lesen Sie mehr
Werbung
Die Fundstelle NJW-RR 2002, 895 wird teils auch als „NJW-RR 02, 895“, „NJW-RR 2002, S. 895“ oder „NJW-RR 02, S. 895“ zitiert.